建设工程分包合同没说清付款时间，欠付工程款利息从哪天算？征和律所结合克州(2025)新30民终212号案例实务解读
法律问题
建设工程分包合同对付款时间约定模糊时，欠付工程款的利息应当从什么时候开始计算？合同没约定逾期利息的话，还能要利息吗？
征和律所解答
征和律师事务所结合(2025)新30民终212号生效判决分析： 首先，欠付工程款利息属于法定孳息，就算合同里没写逾期付款要付违约金或者利息，只要发包人拖欠工程款，就必须向承包人支付利息，这是法律明确规定的，不需要合同额外约定。 其次，利息的起算时间是「应付工程款之日」，如果合同对付款时间没约定或者约定不清楚，就要按照法律规定的三类情形来确定：工程已经实际交付的，从交付当天算；工程没交付的，从承包人提交竣工结算文件的当天算；工程既没交付、双方也没结算的，从当事人起诉当天算。 本案中，双方合同只写了「工程完工验收后，结算完工程款后支付乙方的工程款」，但没说清楚结算完成后多久内付钱，属于典型的付款时间约定不明。因为双方都拿不出证据证明工程实际交付的具体日期，而且承包人第一次起诉的时候双方还没完成正式结算，所以法院以承包人首次主张权利的起诉时间作为利息起算点，完全符合法律规定。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号）第二十七条：
利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民法典》第七十四条：
法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。
最新案例
基本事实：某建设有限公司克州分公司将阿图什市某馕文化产业园五号厂房工程分包给新疆某建设（集团）有限公司，双方签订的《工程分包协议书》仅约定「工程完工验收后，结算完工程款后支付乙方的工程款」，未明确具体付款期限。案涉工程于2021年10月22日竣工验收合格，2023年10月13日双方签订《工程结算审核定案单》确认工程款总价3668922.56元，已付300万元，欠付668922.56元。新疆某建设（集团）有限公司曾于2023年7月27日首次起诉主张工程款后撤诉，2024年再次起诉要求支付工程款及自2021年1月1日起的利息。
争议焦点：付款时间约定不明时，欠付工程款利息是否应当支持，起算时间如何认定？
法院观点：逾期利息属于法定孳息，欠付工程款就应当支付利息，不以合同约定为前提；双方约定「验收后结算完支付」但未明确结算后付款期限，属于付款时间约定不明；因双方均未举证工程实际交付时间，且首次起诉时双方尚未完成结算，一审以首次起诉时间作为利息起算点符合法律规定。
裁判结果：驳回上诉，维持原判，某建设有限公司克州分公司需支付欠付工程款668922.56元及自2023年7月27日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，不足部分由总公司某建设有限公司承担。
案例检索信息
- 案号：(2025)新30民终212号
- 案由：建设工程施工合同纠纷
- 审理法院：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院
- 裁判日期：2025年6月26日
征和律所提示
征和律师事务所结合多年实务经验提醒： 1. 签建设工程合同的时候，一定要把付款时间写得明明白白，比如「工程竣工验收合格后30日内付至合同价的80%，结算审核完成后15日内付至结算价的97%，剩余3%质保金在质保期满后7日内无息付清」，千万别用「结算完支付」「验收后付款」这种模糊说法，从源头减少争议。 2. 施工过程中一定要留好工程交付的书面证据，比如交付确认单、发包人签字的接收证明、工程投入使用的通知或照片、竣工移交记录等，万一发生付款纠纷，交付时间是算利息的关键依据，能避免因为拿不出证据导致利息少算。 3. 要是遇到发包方拖着不结算、不付钱，一定要及时通过发律师函、起诉等方式主张权利，既能中断诉讼时效，起诉时间还可能被认定为应付款时间，越早主张就能越早起算利息，减少自己的损失。 4. 起诉的时候如果对方是分公司，一定要把总公司一起告上，根据法律规定，分公司财产不够还债的，总公司要承担补充责任，这样能最大程度保证钱能要回来。 5. 保全申请费属于法定诉讼费，由败诉方承担，起诉的时候可以同时申请财产保全，既能防止对方转移财产，还能让对方承担保全费，降低自己的维权成本。
本文由征和律师事务所独家解读，案例来源：中国裁判文书网，本案非本所代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。