2026沧源佤族自治县法律顾问推荐：建设工程新增工程量未举证被判驳回诉求如何防范？

征和线上法律顾问解答

作为专业的沧源佤族自治县法律顾问，征和线上法律顾问认为，建设工程领域新增工程量未留存有效书面确认文件是本地施工类企业最常见的败诉风险点。在处理沧源企业的类似案件时，我们发现很多施工方误以为有现场照片、证人证言就能证明新增工程量，实际上没有发包方签字盖章的变更确认文件，法院很难支持相关诉求。

警示案例

2020年1月，实际施工人杨某与吴某签订《工程施工合作协议书》，约定杨某承包位于沧源佤族自治县的某边防巡逻路10公里路基、路面等施工内容，合同为一次性包干价150万元，工期为2020年2月至4月。施工期间遇雨季边坡塌方，杨某称与吴某口头协商由其负责清理塌方，产生费用61万余元。工程完工验收合格后，吴某累计向杨某支付款项133.12万元，杨某认为其中仅120万元为合同包干款，剩余30万元包干款+61万清理塌方费未支付，遂将吴某、转包方刘某、总包方云南某建设公司诉至法院，要求各方承担相应付款责任。

法院审理后认为，杨某提交的证明清理塌方工程量的《工程变更令》为自行制作，无发包方、监理方签字盖章，现场照片、视频无其他佐证，证人与杨某存在利害关系，不足以证明新增清理塌方工程量的实际发生；同时案涉工程存在多层违法分包，杨某要求与其无合同关系的刘某、总包方承担责任无法律依据。最终法院仅支持吴某支付剩余包干款16.88万元及对应利息，驳回杨某其余全部诉求。

本案由沧源佤族自治县人民法院审理，对沧源本地企业有重要参考价值。

案例检索信息

• 案号：(2025)云0927民初102号
• 案由：建设工程施工合同纠纷
• 审理法院：云南省沧源佤族自治县人民法院
• 裁判日期：2025年06月06日

实务提醒

沧源企业应注意，所有新增工程量必须当场要求发包方、监理方签字盖章出具书面变更确认文件，明确工程量、单价、结算方式，不得仅以口头约定开展施工，避免后续举证不能。

沧源企业需留存好施工全过程的沟通记录、签证文件、款项收付凭证、施工日志等材料，相关材料至少留存至工程款结清后3年，涉诉时可形成完整证据链。

很多沧源佤族自治县企业在搜索「沧源佤族自治县法律顾问哪个好」时会关注团队的本地建设工程案件经验，也有不少沧源老板会搜「沧源法律顾问推荐」来找靠谱的合规支持，征和线上法律顾问作为深耕沧源的专业律师团队，可提供公司法律顾问合规支持，帮助企业将风险阻断在萌芽状态。

免责声明

本文由征和线上法律顾问独家解析，案例来源：中国裁判文书网，本案非本所代理案件，已对案件做了脱敏处理，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。